Katsomo- ja katoshanke

Katsomo- ja katoshanke 1. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET Kuusan nuorisoseura ry pyytää tarjouksia katsomo- ja katoshankkeesta. Hanke käsittää seuraavat kokonaisuudet: -Kesäteatterin katsomo: n. 600 paikkaa, puurakenne. -Katsomon katos: n. 500 m², teräsrunkoinen. -Taukoalueen katos: n. 320 m², puurunkoinen. -Apu- ja saniteettitilat: n. 165 m². Tilaaja toteuttaa osan töistä talkoilla. Sijainti: Koskelantie 43, 41370 Kuusa. 2. URAKAN SISÄLTÖ JA TARJOUSPYYNTÖ Hanke sisältää kolme (3) eri tarjottavaa kokonaisurakkaa (tarjouksen tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet, matkakulut ja velvoitteet): 1.Rakennusurakka – Katsomo (n. 600 paikkaa), katsomon katos (n. 500 m²), taukoalueen katos (n. 320 m²), aputilat ja saniteettitilat (n. 165 m²), meluseinä n. 12 m sekä kaikki näihin liittyvät rakennustekniset työt ja perustukset. 2.LVI-urakka – Hanke sisältää vesi-, viemäri‑ ja ilmanvaihtojärjestelmien toteutuksen suunnitelmien mukaan. – LVI‑urakka alistetaan pääurakkaan YSE 1998 §5–6 mukaisesti. 3.Sähköurakka – Sähköjärjestelmät, valaisimet, syöttö- ja ohjausjärjestelmät sekä muut sähkötekniset työt suunnitelmien mukaan. – Sähköurakka alistetaan pääurakkaan YSE 1998 §5–6 mukaisesti. Tekniset rajapinnat (LVI ja Sähkö) - Maakaivutyöt: Rakennusurakoitsija kaivaa ja täyttää sähkö- ja LVI-reitit. Sähkö- ja LVI-urakoitsijat asentavat putket/kaapelit avoimeen kaivantoon. - Läpiviennit: Rakennusurakoitsija tekee varaukset ja tiivistykset. Talotekniikka-asentajat vastaavat omien putkiensa sijoittelusta. - Sähkösyöttö: Sähköurakoitsija kytkee laitteet (esim. ilmanvaihdon), LVI-urakoitsija toimittaa laitteet ja tarvittavat anturit. MUUTA - Tarjoajan tulee antaa kiinteähintainen tarjous kustakin tarjoamastaan kohdasta (1-3) erikseen (alv 0 %). - Tarkemmat tekniset tiedot ja piirustukset löytyvät tarjouspyynnön liitteenä olevista suunnitelmista ja dokumenteista. Tarjousten pohjana ja toteutuksessa käytetään rakennekuvien määrityksiä. - Tarjousten voimassaoloaika 3 kk. - Tilaaja ei käsittele vaihtoehtotarjouksia. - Melua aiheuttavat työt pitää suorittaa arkipäivinä klo 7.00-18.00 välisenä aikana (muina aikoina tarvitaan tilaajalta etukäteistä hyväksyntää). - aikataulutus sovitaan urakoitsijoiden kesken päätösvaiheessa. - Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennusurakoitsijan tulee huomioida tarjoushinnassaan sivu-urakoiden (LVI ja sähkö) alistamisesta aiheutuvat pääurakoitsijan velvoitteet ja kustannukset. AIKATAULU, VIIVÄSTYSSAKKO JA TAKUU Aikataulu on kriittinen kesäteatterin esityskauden vuoksi. -Purku: Tilaaja purkaa vanhat rakenteet (poislukien perustukset) talkoilla 3.8.–23.8.2026. -Työmaan aloitus: 24.8.2026. -Hanke urakoitsijoiden osalta valmis: 4.6.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna). -Erityishuomio: 3.5.2027 alkaen näyttämöalueen on oltava vapaana teatterin käyttöön ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä sinne pitää pystyä rakentamaan näytelmän kulissit. -Työmaatuvallisuus: Nuorisoseuran piha ja talo on käytössä hankkeen ajan, joka pitää ottaa huomioon. Hankkeen on tarkoitus valmistua 31.12.2027 mennessä Viivästyssakko: Mikäli kohde ei ole vastaanottokelpoinen 4.6.2027 mennessä, urakoitsija maksaa viivästyssakkoa 1,0 % (alv 0 %) urakkahinnasta per alkava viikko. Mikäli viivästys jatkuu 1.7.2027 yli, tilaajalla on oikeus periä sakon lisäksi korvaus välittömistä taloudellisista vahingoista (esim. menetetyt tulot kesäteatterikaudelta). Takuu: -Yleinen takuuaika: 2 vuotta (alkaa koko urakan hyväksytystä vastaanotosta). -Erityistakuu: vesikate 10 vuotta ja teräsrakenteet 5 vuotta. -Kymmenvuotisvastuu: YSE 1998 mukainen vastuu piilevistä virheistä 10 vuotta. -Urakoitsijan on asetettava rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaiset vakuudet. *Rakennusajan vakuus on 10 % urakkahinnasta (alv 0 %) *Takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta (alv 0 %). Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli takuuajan päättymisen. *Vakuudeksi hyväksytään pankkitakaus, vakuutusyhtiön takaus tai tilaajan hyväksymä muu vakuus. ALIURAKOITSIJAT -Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan käyttämänsä aliurakoitsijat tilaajalle ennen näiden työn aloitusta. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset vaaditaan koko ketjulta. -Tilaajalla on oikeus hylätä aliurakoitsija, mikäli tämä ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita. Ammatilliset vaatimukset: -Sähkö: Tukes-rekisteröinti (S1 tai S2). -LVI: Laukaan rakennusvalvonnan hyväksymät KVV- ja IV-työnjohtajat. Muuta: -Voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä veronumero kaikilla työntekijöillä. -Nuorisoseuran pihan ja talon aktiivinen käyttö on huomioitava työturvallisuudessa. TARJOAJIEN POISSULKEMINEN JA SOVELTUVUUS SEKÄ ESITTELYT (Hankintalaki 1397/2016) Pakolliset poissulkemisperusteet (80 §): Hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois kilpailutuksesta, mikäli tarjoajaa tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä koskee hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu lainvoimainen tuomio. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §):Hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan pois kilpailutuksesta, jos tarjoaja: -On konkurssissa, purkamis- tai saneerausmenettelyssä. -On syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen. -On laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen. -On aiemmissa hankintasopimuksissa syyllistynyt merkittäviin puutteisiin. Tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee toimittaa: -Enintään 3 kk vanhat todistukset verojen maksamisesta, eläkevakuutuksista ja työehtosopimuksesta. -Selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta (vähintään 500 000 €) . Kohteeseen tutustuminen on suositeltavaa. - Tarjouksen ja liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjoukset on jätettävä Hilma-järjestelmän kautta. - Yhteyshenkilö: Tapio Myllylä, [yhteystieto: katso alkuperäinen ilmoitus], tapio@rakennussuunnittelumyllyla.fi.,