METSÄTIEHANKKEIDEN TOTEUTUS (TILAAJA / EDUSTAJA KUUSAMON YHTEISMETSÄ)

METSÄTIEHANKKEIDEN TOTEUTUS (TILAAJA / EDUSTAJA KUUSAMON YHTEISMETSÄ) Urakan kohteena on toteuttaa 10 metsätien perusparantamis- ja rakentamishanketta Kuusamossa ja Suomussalmella, yhteispituudeltaan noin 47 kilometriä. Valittava toimija toimii kohteiden pääurakoitsijana ja vastaa kaikista lainsäädännön ja sopimuksen mukaisista pääurakoitsijan velvoitteista ja työnjohdon järjestämisestä. Hankkeiden asiamiehenä ja tilaajan edustajana toimii Timo Pätsi. Hankkeet toteutetaan ennalta laaditun ja hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Hankinnassa käytetään rajoitettua menettelyä. Osallistumishakemukset ja kelpoisuustodistukset toimitetaan sähköisesti. Varsinaisten tarjousten ja hankemateriaalin sähköinen välitys ei ole mahdollista tietoturvasyistä. Hankemateriaali sisältää tilaajan talouteen ja omaisuuden turvaamiseen liittyvää arkaluonteista tietoa. Materiaali luovutetaan vain kelpoisuusvaatimukset täyttäville tarjoajille salassapitositoumusta vastaan, ja tarjoukset otetaan vastaan ei-sähköisesti. Maksuehdot ja rahoitusehdot: Hankkeessa ei makseta ennakkomaksuja. Sopimusmaksut suoritetaan todellisten, hyväksyttyjen suoritteiden mukaisesti kahdessa erässä Suomen metsäkeskuksen vaiheilmoitusvaiheiden mukaisesti: 1. Maksuerä (30 % hankekohtaisesta urakkasummasta): Erä erääntyy maksettavaksi, kun kyseisen kohteen ensimmäisen vaiheen työt (runkotyöt, ojitus, rummut) on suoritettu, tilaaja on ne hyväksynyt ja työt on ilmoitettu Metsäkeskukseen ensimmäisessä vaiheilmoituksessa. 2. Maksuerä (70 % hankekohtaisesta urakkasummasta): Erä sisältää sorastuksen, murskeen levityksen ja lopputoteutuksen. Erä erääntyy maksettavaksi, kun työt on todettu loppuvastaanotossa valmiiksi ja ne on ilmoitettu Metsäkeskukseen hankkeen viimeisessä vaiheilmoituksessa, ja kun tilaaja on varmistanut, että työn laatu täyttää kaikilta osin Metsäkeskuksen Metka-tuen myöntämisen laatu- ja rahoitusehdot. Mikäli urakoitsijan työssä tai materiaaleissa havaitaan laatu- tai toteutuspuutteita, joiden vuoksi työ ei täytä viranomaisvaatimuksia, maksuerien maksatusta lykätään ilman viivästyskorkovelvollisuutta, kunnes urakoitsija on korjannut puutteet ja työn laatu on Metsäkeskuksen hyväksymässä kunnossa. Hankekohtaisen sopimusmaksun enimmäismäärä on Metsäkeskuksen rahoituspäätöksen mukainen hankkeen kustannusarvio, jota ei saa ylittää. Tilaajalla on oikeus keskeyttää maksuerien suoritukset, mikäli urakoitsija ei pyynnöstä huolimatta toimita ajantasaisia todistuksia lakisääteisten velvoitteiden (kuten tilaajavastuun raportit, verovelat, TyEL) ja taloudellisten kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä (sama oikeus keskeytykseen on, jos todistusten mukaan kelpoisuusehdot eivät täyty). Muut ehdot: Toteuttaja vastaa kaikista sekä hankealueen sisällä että ulkopuolella olevien teiden käyttömaksuista, joita teitä hallinnoivat tahot (tiekunnat tai vastaavat) mahdollisesti perivät. Tilaajalla on oikeus purkaa tai keskeyttää sopimus urakan tai sen osan osalta ilman korvausvelvollisuutta, mikäli Suomen Metsäkeskus tekee kielteisen rahoituspäätöksen kyseiselle hankkeelle.,